延期交房的时间,得看因素“实际”影响!

  开发商说,因为政府规划、不可抗力等原因导致延期交房,需要一年多以后才能交房,业主看到延期通知后,也未做多想,认为这个影响项目建设,导致延期交房的原因很“正规”,但是,大家一定要搞明白,这些政府规划内容,这些不可抗力因素,具体是发生在什么时候,发生了多长时间,搞不明白的话,就只能白白的弄丢了自己合法权益,拿不到应得的违约延期赔偿。


延期交房因素“实际”影响


  【河南政府规划、不可抗力延期交房案例一:(2021)豫01民终4454号】

  河南某置业有限公司、苏某房屋买卖合同纠纷二审民事判决书中郑州中院认定:“鉴于近年工程施工受政府封土令、大气污染防治、治污减霾等治理行动的影响,致使被告无法正常履行合同,该情况属于不可避免的客观因素,被告公司虽辩称涉案房屋工程在工期内因政府规划、不可抗力等原因实际停工421天,但被告公司所称涉案房屋工程在工期内因政府规划、不可抗力等原因实际停工421天等相关事项全部或者部分发生在原、被告签订合同之前,即被告公司对上述事项是知晓的,对于交房期限也应预见,但合同中并未作出特别约定,故对被告公司该辩称,原审法院不予采信。”

  【河南政府规划、不可抗力延期交房案例二:(2021)豫01民终1851号】

  案件中法院认定“且新冠肺炎疫情及《郑州市房屋建筑工程联合验收实施细则(暂行)》的发布均发生在原、被告双方约定交房日期之后,原审法院对被告关于政府各种管控措施、疫情及出台消防新规范的原因应顺延交付房屋日期的抗辩不予采信。

  被告逾期交付房屋超过30天,原告依据合同约定行使合同解除权,符合约定,应予支持。”

  因当事人迟延履行后发生不可抗力,故不免除其违约责任。

  看了以上 相关案例,,大家应该明白了吧,在签订商品房买卖合同之前,或,在交房日期之后发生的事件,不应对交房日期产生影响。

  也就是说,大家应该认真查看开发商给出的延期理由,比对自己的交房时间,以及合同签订时间,如果跟以上案例相似的,完全可以不认同开发商的延期通知书,并要求开发商承担延期违约赔偿金。

  更多逾期交房、延期交房相关法律疑问,可以咨询北京两高律所胡国庆房产律师团队

Industry information

行业资讯

自助咨询

快速反馈

最快一分钟反馈

案情分类:

关于我们

北京两高律师事务所-胡国庆房产律师团队,专业解决房产纠纷房屋买卖合同纠纷开发商延期交房业主维权开发商跑路开发商破产售后包租开发商虚假宣传等一切事务,律所拥有包括高级合伙人在内的500余名专业人士,在北京、上海、深圳等多个城市设立分所,业务遍布各大城市。

联系我们

  • 地址: 北京市朝阳区朝阳门外南大街十号兆泰国际中心A座
  • 电话: 400-9622-660
{SITE_NAME}

扫描二维码

添加我们官方微信

马上进行法律咨询

cache
Processed in 0.008108 Second.